网站首页 律师查询 法规查询    合肥律师招聘    关于我们  
合肥律师门户网
刑事辩护 交通事故 离婚纠纷 债权债务 遗产继承 劳动工伤 医疗事故 房产纠纷
知识产权 公司股权 经济合同 建设工程 征地拆迁 行政诉讼 刑民交叉 法律顾问
热门链接:
 当前位置: 网站首页 » 房产纠纷 » 房产纠纷案例 » 正文
(2021)皖08民终3399号商品房预售合同纠纷民事民事判决书
来源: 中国裁判文书网   日期:2022-06-08   阅读:

案  由    商品房预售合同纠纷    

案  号    (2021)皖08民终3399号    

上诉人宿松鼎和福兴置业有限公司(以下简称鼎和公司)因与被上诉人许某1、唐某2商品房预售合同纠纷一案,不服安徽省宿松县人民法院(2021)皖0826民初3006号民事判决,向本院提起上诉。本院于2021年10月8日立案后,依法组成合议庭,公开开庭对本案进行了审理。上诉人鼎和公司的委托诉讼代理人陈文、张超锦到庭参加诉讼,被上诉人许某1、唐某2经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

鼎和公司上诉请求:请求二审法院撤销原判,发回重审或改判驳回许某1、唐某2的一审诉讼请求。事实和理由:一审认定上诉人承担交房逾期50天的事实与客观实际情况不符,系事实认定错误。上诉人未在《商品房预售合同》约定的时间内交付房屋并非主观原因,而是因为在涉案房屋建设期间遭遇全国爆发新型冠状病毒感染肺炎疫情,该疫情属于不可抗力。依据《商品房预售合同》的约定,遭遇不可抗力,交房时间可以据实顺延。另根据宿松县往房和城乡建设局《关于宿松县地产业协会有关建议的回复》明确表明按照省市疫情指挥部文件要求,未能按期交地、动工、竣工和交房的,疫情期间不计入违约期…。结合临县《望江县房地产市场调控联席会议2020年第四次会议纪要》精神:疫情期间在实施房屋主体工程……等影响到验收交付的在建房地产开发项目,根据项目实际情况,可适度延长合同约定交房时间,延期交房时间原则上控制在5个月以内。综合以上事实和证据材料,上诉人逾期完全是因为疫情原因,该逾期天数符合本地疫情影响的客观事实,也未超过临县延期交房控制天数。依据安徽省高级人民法院《涉新冠肺炎疫情房地产纠纷案件审判指引》第十二条规定,因疫情导致逾期交付房屋,实质上是因不可抗力导致逾期交付房屋,当事人请求免除或者减轻相应责任的,应予支持,上诉人不存在违约行为,故一审法院认定延期交房构成违约错误,请二审予以改判驳回被上诉人诉讼请求。二、一审判决中第一项判决按照已付房价款万分之一计算违约金过高,且未做到类案类判,有失公平。在本案诉讼过程中,上诉人已向一审法院申请,经法院准许后依法就被上诉人所购买房屋同地段租金价格进行评估,依据安庆市中恒房地产土地评估咨询有限公司提交的宜恒房字(2021)1018号《房地产估价报告》认定同地段房屋的月租金为每平方5.5元。被上诉人要求按照合同约定的比例承担违约金,明显高于其实际损失。一审法院也认可双方合同约定的违约金过高,上诉人要求调减违约金,符合法律规定。被上诉人购买涉案房屋主要目的是用于居住,其逾期交房产生损失应当为不能使用涉案房屋而租房居住的租金损失,故一审法院即便认定逾期交房,也应调减损失标准,按照同地段租金予以确认。在一审法院判决的其他商品房预售合同纠纷中,房地产开发企业提出要求调整过高的违约金,在诉讼过程中进行同地段房屋租金鉴定,法院在判决中都依照同地段房屋租金予以采信,而本案中则未采用同地段房屋的租金,明显出现同案不同判。据此,一审法院也应当依据《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》的立法精神,践行司法实践中的同案同判原则,基于案涉诉讼在一审法院类案中从基本事实、争议焦点、法律适用问题均具有同一性的情况下,就涉案案件与一审法院类案作出相同判决。综上,请求二审支持上诉人的请求。

许某1、唐某2未向本院提交答辩意见。

许某1、唐某2向一审法院起诉请求:判令鼎和公司赔偿逾期交房违约金17436.38元(670630元×0.0002/日×130日)。

一审法院认定事实:鼎和公司系宿松县经济开发区振兴大道西侧鼎和尚书苑小区开发商。2019年4月19日,许某1、唐某2与鼎和公司签订《商品房预售合同》,约定许某1、唐某2购买鼎和尚书苑5幢3单元3A07室商品房,房屋建筑面积111.07平方米,房屋总价款670630元。合同约定:出卖人应当在2020年9月30日前,将经验收合格和经综合查验合格的商品房交付买受人使用;遇以下特殊原因,出卖人可据实延期交房:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的;2、因有关政策、法规变动或政府及其部门、机构的行为导致延期;3、因市政停电、停水连续超过2小时以上,或因雨雪、高温停工则按日延期。逾期交房不超过90日,自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款的万分之一的违约金,合同继续履行;逾期超过90日后,买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,出卖人自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,按日向买受人支付已交付房价款的万分之二的违约金。商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。合同同时约定了双方其他权利义务及违约责任。合同签订后,许某1、唐某2支付了首付款,并办理按揭贷款付清全部房款。2020年12月31日,鼎和尚书苑小区通过工程竣工验收。2021年2月7日,鼎和尚书苑小区通过综合查验。另查,2020年1月24日时值农历春节,因全国爆发新型冠状病毒感染肺炎疫情,安徽省启动重大公共卫生事件一级响应。2020年4月9日,安徽省新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部发出通知要求全面复工复产。

一审法院认为,许某1、唐某2与鼎和公司签订的《商品房预售合同》是双方当事人真实意思表示,合法有效,双方均应严格履行相应的合同义务,否则将承担相应的法律责任。本案中,许某1、唐某2依约履行了支付全部购房款的义务,鼎和公司应按《商品房预售合同》的约定履行交房义务。合同约定的交房期限为2020年9月30日,但鼎和公司开发的鼎和尚书苑小区至2021年2月7日始经综合查验合格,满足合同约定的交房条件。鼎和公司于2020年12月25日向许某1、唐某2发送交房通知不符合合同约定,该交房通知对许某1、唐某2没有约束力,本院确认鼎和公司向许某1、唐某2交付房屋的日期为2021年2月7日。但在鼎和公司开发建设期间遭遇全国爆发新型冠状病毒感染肺炎疫情,为疫情防控需要各行各业均须不同程度地停产停业,建筑业亦不例外。依据合同的约定,鼎和公司可据此予以延期。鼎和公司提交的宜恒房估字(2021)1018号《房地产估价报告》证明了双方合同约定的违约金过高,本院予以采信,鼎和公司据此要求适当调减违约金,符合《合同法》的规定,本院予以支持。自合同约定的交房期限2020年10月1日至2021年2月7日交房条件成就,逾期为130天,本院综合考虑新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响和因此给许某1、唐某2造成的租金等损失的事实,对许某1、唐某2主张的逾期交房违约金,本院酌情予以支持由鼎和公司承担交房逾期50天,按照已付房价款日万分之一计算的违约金3353.15元(670,630元×0.0001/天×50天)。鼎和公司主张在施工过程中本地政府相关文件通知在特殊时期予以停工及因雨雪、高温等客观原因导致停工应当予以延期,本院认为上述情形并不必然导致停工,即使确实导致短期停工,作为房地产开发商在签订合同时应当予以考虑并扣除,故对鼎和公司提交《关于切实加强高考、中考期间建筑施工现场噪声控制管理工作的通知》、《安庆市安全生产委员会紧急通知》、《延期交房告知函》、《气象证明》等证据主张扣除该延误的工期,本院不予支持。综上所述,对许某1、唐某2诉请鼎和公司支付违约金3353.15元予以支持,其余诉请予以驳回。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十七条,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》〔法释(2003)7号〕,第十六条,《最高人民法院关于适用

二审中,鼎和公司向本院提交了二份证据。证据一:望江县房地产市场调控联席会议2020年第四次《会议纪要》。证明内容:依据邻县会议纪要的内容表明因疫情原因,房屋交付可在5个月内延长合同约定交房时间。证明目的:上诉人逾期完全是因疫情所致,逾期天数实际就是因疫情影响,且未超过邻县延期交房控制天数,故上诉人不存在逾期的违约行为,不应承担违约责任。证据二:安徽省宿松县法院(2018)皖0826民初3470号、(2020)皖0826民初3231号民事判决书。证明内容:依据一审法院判决认定,房地产开发企业提出要求调整过高的违约金,在诉讼过程中进行同地段房屋的租金鉴定后,法院在判决中都依照同地段房屋租金予以调减。证明目的:宿松县法院应当践行司法实践中的同案同判原则,就涉案案件与本院类案作出相同判决,即违约金应当依据鉴定的租金予以认定。被上诉人未发表质证意见。本院审查认为,上述证据与本案具有一定的关联性,故予以采纳,至于能否完全达到证明目的需综合全案予以考量。

本院对一审查明的事实予以确认。本院另查明,一审中经鼎和公司申请,一审法院委托安庆中恒房地产土地评估咨询有限公司对宿松县经济开发区振兴大道西侧鼎和尚书苑小区1幢1单元13A02室于2020年10月1日的市场月租金进行评估,评估结论为5.5元/平方米。

本院认为,本案二审的争议焦点为鼎和公司是否存在逾期交房违约行为及应如何承担违约责任。

案涉房屋自合同约定的交房日期起至综合验收合格满足交付条件时止,客观上逾期交付达130天为客观事实,双方当事人对此亦无异议。因案涉房屋建设过程中遭遇新冠疫情影响,鼎和公司可以据此主张延期交房并要求免除或减轻违约责任。一审法院综合考虑新冠疫情对当地建筑行业的影响,支持了鼎和公司的部分主张,将案涉房屋逾期交付的时间酌减认定为50天,已是依法减轻了鼎和公司逾期交房的违约责任。鼎和公司要求将逾期交房期限全部归于新冠疫情这一不可抗力因素,全部免除其违约责任,证据并不充分,不予支持。

关于违约金的计算。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少”。被上诉人因逾期交房产生的损失应主要体现在不能使用涉案房屋而租房居住的租金损失,被上诉人未能举证证明其因逾期交房造成的房屋租金以外的其他实际损失,故按同期同类房屋租金标准确定其因鼎和公司逾期交房产生的损失较为合理。被上诉人所购房屋租金损失可参照本案评估的同期同地段月租金标准5.5元/平方米计算。参照上述标准,本案许某1、唐某2因鼎和公司逾期交房的违约金按照租金损失的130%计算,应为111.07平方米×5.5元/平方米÷30天×50天×130%=1323.6元。据此,对鼎和公司提出的调减违约金计算方式的上诉理由予以支持。

综上所述,鼎和公司的部分上诉请求成立,本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定,判决如下:

一、撤销安徽省安庆市宿松县人民法院(2021)皖0826民初3006号民事判决;

二、宿松鼎和福兴置业有限公司于本判决生效之日起十日内向许某1、唐某2支付逾期交房违约金1323.6元;

三、驳回许某1、唐某2的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费236元,减半收取118元,由宿松鼎和福兴置业有限公司负担;二审案件受理费50元,由宿松鼎和福兴置业有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 叶      武

审 判 员 金      京

审 判 员 陈   世   拥

二〇二一年十一月三日

法官助理 周健书记员柳丽君


 
 
 
免责声明
相关阅读
  知名律师推荐  
叶新苑律师
专长:房产纠纷、经济合同
电话:15656587313
地址:合肥庐阳区东怡金融广场B座37楼
  最新文章  
  人气排名  
律师合作 | 诚聘英才 | 法律声明 | 意见建议 | 关于我们
地址:合肥庐阳区东怡金融广场金亚太律所 电话:15656587313 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖ICP备12001733号